安信10登录网页版

月，原被告签订《室内装饰工程施工合同》，约定被告对原告位于宁波市XXXXX的别墅进行装修。工程总造价100万，明确具体施工起止日期。合同履行过程中，原告本来通过被告订购主材，后原告中途改由自行订购主材，由于装修工程水电各个环节需要相互配合才能衔接完成，不同主材供应商供货延迟导致工期延误了一年，遂原告提起诉讼。【办案经过】本案原告起诉诉讼请求如下：1、请求判令被告支付工期延误违约金291000元。（以合同总价1000000元为基数，按照日千分之一计算，从2022年6月9日暂计至2023年3月21日）2、请求判令被告退还原告未完成部分的装修款约120000元。上述两项合计411000元。事实和理由2021年2月25日，原、被告签订《室内装饰工程施工合同》，约定被告对原告位于宁波市XXXXX的别墅进行装修。工程总造价为100万元，（开工日期2021年3月6日，竣工日期2022年4月6日）并对工期延误做出了特别约定（每延迟一日按装饰工程总造价的千分之一计算违约金）。合同履行过程中，原告依约足额支付了全部的工程价款100万元，但被告却未能按照合同约定按期完工。在施工过程中，原告多次提醒被告，已严重逾期，属违约。截止原告起诉之日，该装修工程仍未完工，且工程存在质量问题和偷工减料问题。原告认为，原、被告签订的合同依法成立、生效，被告应当依约全面履行，现因被告的原因，致使工程严重逾期甚至停工，给原告造成重大损失，应当承担违约责任。期间原告曾多次找被告沟通赔偿问题，无果。原告为维护自身权益，故诉至法院，请求法院判如所请。该案本律师代理的是被告一方，接到原告的诉状时某公司委托律师已经离开庭没几天了。某公司原本打算自己公司员工出庭，但是又对装饰合同纠纷的法律关系和后果没有把握，所以考虑再说还是决定委托专业的律所来处理更为放心。委托以后，我们立即对原告的诉讼请求和证据材料进行核实、审查，再与某公司的就相关该装修项目的客户经理、工程经理、现场施工人员等一一沟通谈话，了解了整个装修项目从开工到收尾所有工程进程、争议的问题、矛盾所产生的原因和起源。通过对原告起诉材料的研究、与某公司相关员工的沟通，梳理了整个案件的几百页的聊天记录、装饰装修合同各个条款、工程预算表、主材确认书等等材料，制定了案件的诉讼策略和证据清单，立即向法院提交了几百页的证据材料。开庭当天整整四个多小时的激烈庭审，申请了两位证人当庭接受法官询问，并经过原被告律师的当庭发问，案件形势越来越明朗。我们认为造成该工程工期延误的原因和责任在于原告方，不该由被告来承担相应责任。所以案件经过法院的调解，未支持原告的诉讼请求。【律师评析】在我们的日常生活中，装修工程是一个比较常见的工程，只要买房就会搞搞装修，而且在家庭装修中一般因为装修队的原因导致工期延误的也很多。本案原告在装饰装修合同中明确了装修日期起止时间，时间精确到了年月日，所以一旦装修公司超过该日期，原告就自然认为被告是需要承担每日千分之一的违约责任的，本案涉及的违约金就高达291000元。一个家庭装修的造价包括主材才100万元，违约金就高达三分之一。在正常情况下，业主与装饰公司签订合同之日起，商量好装修方式签订合同，办好开工大吉，就算进入正式的装修阶段了。常规装修主要包括：做门、包门窗套、暖气罩、做踢脚线、挂镜线、石膏线、铺地面、刷墙、简单吊顶，水暖管线、铺设暗线及造型。装修过程分为三个阶段：设计、前期、中期、后期。本案原告虽然明确了工期精确的起止时间，但是原本工期的主材采购是由被告来按期完成，但是该工程中途原告自行采购所有主材，该工期就不在被告能控制的范围了，造成了整体工期的延误，所以法院未支持原告的诉求。